مقاولة هدم مبانى وبيع أنقاض

اذهب الى الأسفل

مقاولة هدم مبانى وبيع أنقاض Empty مقاولة هدم مبانى وبيع أنقاض

مُساهمة من طرف mohmadabdelazez في الأحد أكتوبر 18, 2009 11:12 am

مقاولة هدم مبانى وبيع أنقاض


إنه فى يوم -------- الموافق --------

تحرر هذا العقد بين كل من :

أولاً: --------

المقيم : --------
(طرف أول )


ثانياً: -------- المقيم: --------
(طرف ثانى )


وبعد أن أقر المتعاقدان بمجلس هذا العقد بأهليتهما للتعاقد اتفقا على الأتى :

البند الأول

باع الطرف الأول للطرف الثانى القابل لذلك جميع أنقاض المبنى ملكه الكائن -------- بكافة أنواعه ومشتملاته وهذا المبنى مسطحه حوالى -------- متر مربع ومكون من -------- دور ومحدود بالحدود الأتية :-

الحد البحرى: --------

الحد الغربى: --------

الحد الشرقى: --------

الحد القبلى: --------

البند الثانى

يقر الطرف الأول بأنه المالك الوحيد للعقار المبيعه أنقاضه بموجب هذا العقد كما يضمن ان العقار المذكور خالى من كافة الحقوق العينية اياً كانت أنواعها .

البند الثالث

تم هذا البيع بثمن إجمالى وجزافى قدره -------- جنيهاً دفعها الطرف الثانى للطرف الأول ويعتبر التوقيع على هذا العقد بموجب مخالصة نهائية .

البند الرابع

يقر الطرف الثانى المشترى بأنه عاين بنفسه المبانى المطلوب هدمها وبيع أنقاضها المعاينة التامة النافية للجهالة وأنه قبل مشتراها بحالتها الحاضرة وبطريق جزافى .

البند الخامس

يلتزم الطرف الثانى بإستخراج الرخص اللازمة للهدم بمعرفته ووفقاً للشروط الموضحة بالقانون رقم 344 لسنة 1956 ويكون مسئولاً وحده عن كل مخالفة تقع بسبب ذلك وعليه إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمحافظة على أملاك الجيران .

البند السادس

يلتزم الطرف الثانى بإتمام عملية الهدم ونقل الأنقاض والأتربة وتسليم الأرض للطرف الأول خالية فى مدة أقصاها -------- يوماً وفى حالة تأخره يلتزم بسداد التعويضات اللازمة للطرف الأول .

البند السابع

يتعهد الطرف الأول بتسليم المبيع للطرف الثانى لهدمه خالياً من السكان فى مده أقصاها -------- يوماً ، فإذا تأخر عن التسليم فى الميعاد المذكور إمتدت المدة المقررة للتنفيذ بقدر مدة التأخير .

البند الثامن

أتفق الطرفان على انه فى حالة نشوب اى نزاع بسبب هذا العقد تكون المحكمة المختصة بنظره هى محكمة موطن العقار المراد هدمه .

البند التاسع

تحرر هذا العقد من -------- نسخة بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم .


الطرف الاول


الطرف الثاني

الاسم


الاسم

رقم البطاقة


رقم البطاقة

التوقيع


التوقيع


mohmadabdelazez
mohmadabdelazez
Admin

عدد المساهمات : 274
نقاط : 71462
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 16/10/2009
العمر : 37

بطاقة الشخصية
محمد:

http://eegyptianlaw.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى